Article 1 :
Généralités – applicables aux
opérations de dépannage, maintenance informatique.
Denis
Informatique, est
une micro-entreprise (auto-entrepreneur) spécialisée dans le
dépannage informatique à domicile ou sur site,
l’ installation, la maintenance informatique dans la région Sud de
l'île De France
Article 2 :
Application des conditions générales
de vente.
Toute intervention de Denis
Informatique est soumise aux présentes conditions générales de
vente. En conséquence, l’ acceptation par le CLIENT d’ une offre
commerciale de Denis Informatique emporte acceptation des présentes
conditions générales de vente sans réserve ou restriction.
Ces conditions générales de vente peuvent être soumises à
modification sans avis préalable et à la seule discrétion de Denis
Informatique.
Article 3:
Conditions générales d’ intervention.
Le client passe commande pour une
intervention par téléphone ou par mail
(contact[@]denis-informatique.fr) auprès de Denis Informatique.
Les deux parties conviennent d’ un jour et d’ une heure de
rendez-vous. Le client s’ engage à être présent au jour et à l’
heure du rendez-vous convenu avec Denis Informatique.L’heure du RDV
peu légèrement varier, notamment en fonction des conditions de
circulation,
En cas d’ absence lors du rendez-vous, et sauf cas de force majeure,
le client s’ engage à payer le montant d’ une unité de temps à Denis
Informatique. En cas de présence, le déplacement d’un représentant
de Denis Informatique au lieu du RDV est gratuit dans une zone de 10
Km autour de EVRY (hors trajets autoroutes).
Frais de déplacement de
0 à 10 km Gratuit, de 10 à 15 km 5 €, de 15 à 20 km 7 € de 20 à 25 km 10
€ Au-delà de la zone de couverture Denis
Informatique ne facture pas au tarif horaire mais au forfait, l’
unité de temps indivisible est 1 heure pour les CLIENTS
particuliers et professionnels, facturé 30€. (hors tarif à l'acte) Chaque unité de temps
entamée est due entièrement. Le prix correspond à une intervention
effectuée dans les conditions normales et sur la base des
informations communiquées par le CLIENT. Chaque travail
supplémentaire ou nécessitant un outillage particulier fera l’ objet
d’ un devis à accepter, avant toute réalisation.
Article 4 :
Offres de fournitures et de services.
La commande de l’ acheteur est
définitive par sa seule signature sur le bon de commande ou devis.
Au cas où l’ acheteur
annulerait sa commande, les acomptes seront définitivement acquis au
vendeur à titre d’ indemnité provisionnelle,
sans préjudice de tous dommages-intérêts à intervenir.
Article 5 :
Devis, Modifications.
Les devis fournis par la société
Denis Informatique sont uniquement valables par écrit, pendant une
durée variable, définie par écrit sur chaque devis.
Article 6 :
Tarifs.
En cas de retard de paiement, le
CLIENT se verra appliquer une pénalité de retard journalier de 10%
calculé sur la base des sommes dues, conformément aux dispositions
de l’article L. 441-6 du code de commerce.
A fin des travaux, Denis Informatique reprend contact auprès du
client pour convenir, s’il y a lieu d’un RDV pour livraison,
si le client se montre injoignable ou indisponible, de telle sorte
qu’il ne soit plus possible pour Denis Informatique de procéder
à la livraison du matériel sous moins d’un mois, des frais de
stockages courront alors, à date de facturation, pour une valeur
forfaitaire de 30€ par mois civil, sans prorata.
Les obligations de livrer et de terminer l’ installation, de mettre
en service ou de réceptionner l’ installation des marchandises
sont suspendues de plein droit pour le vendeur sans qu’il lui soit
besoin de mise en demeure si l’ acheteur n’ exécute pas ces
obligations de paiement.
Les opérations de vente, de cession, de remise en nantissement,
gage, ou d’ apport en société du fond de commerce ou de matériel de
l’ acheteur
rendent automatiquement exigibles toutes sommes encore dues par lui
à quelque titre que ce soit au vendeur.
Les tarifs de Denis Informatique sont exprimés hors taxes, TVA
inapplicable : article 293b du code général des impôts (sauf
matériel 19,6%).
Article 7 :
Délais de livraison.
Les délais de livraison ne sont
donnés qu’à titre indicatif sauf dans le cas où la marchandise est
déclarée immédiatement disponible.
Les délais de livraison ne commencent à courir qu’à l’a commande,
après acceptation du devis et disponibilité de l’acompte sur le
compte bancaire de Denis Informatique.
Les délais d’intervention sont variables en fonction des opérations
à réaliser et de la charge de travail globale, les délais
généralement constatés sont de 48h max pour une opération de
maintenance ou dépannage, de 48h pour l’obtention de matériel (Le
client particulier ou professionnel fournira le matériel ou logiciel
utile au bon déroulement de l'intervention). Dans le cas d’une
opération de maintenance ou dépannage nécessitant la commande du
matériel, les délais s’appliquent à disponibilité des pré-requis et
se cumulent.
Article 8 :
installations.
Si pour quelques causes que ce
soient, le vendeur, préalablement aux opérations de montage ou de
mise en place, procède à une livraison en une ou plusieurs fois, de
tout ou une partie des équipements, matériel et outillage nécessaire
à l’ installation, ceux-ci se trouvent
placés sous la garde et la responsabilité de l’ acheteur avec toute
conséquence de droit. Cette disposition ne modifie en rien les
obligations de paiement de la fourniture et ne constitue aucune
innovation.
Article 9 :
Garanties.
Les interventions de dépannage informatique sont garanties de 30 jours
lors desquels si le même problème se réitère nous vous assisterons
gratuitement.
La garantie du constructeur auprès
duquel le CLIENT a acquis ce matériel et à laquelle ne se substitue
en aucun cas une garantie de Denis Informatique.
Le vendeur garantit aux conditions techniques du contrat, le
fonctionnement de l’installation exécutée par ces soins, ceux de son
personnel, ou ceux d’un professionnel désigné par lui, ses
interventions constituant une obligation de moyen et non de
résultat.
L’ intervention d’un tiers sur l’ installation rend définitivement
caduque toute garantie.
Dans le cas où l’ installation ne serait pas acceptée ou reconnue
conforme aux garanties et conditions spécifiées, l’ acheteur devra
dans les trois jours qui suivront en faire notification par lettre
recommandée. Est exclue toute détérioration ou perte de données
provenant de la négligence ou du défaut d’ entretien par l’
acheteur.
Denis Informatique s’assure de la bonne exécution des procédures
visant à résoudre dysfonctionnements et pannes dont le notifient le
CLIENT, dans la limite des possibilités offertes et à la charge de
ce dernier (fourniture des logiciels, fourniture des éléments
matériels nécessaires tels que les accessoires et périphériques), le
CLIENT a connaissance du fait que l’absence d’un ou plieurs éléments
peu nuire ou rendre impossible les opérations réclamées par ce
dernier à Denis Informatique, cela incluant la détérioration
d’éléments logiciels (application, système d’exploitation, données
personnelles) ou matériel (accessoires, périphériques, composants
internes, …), Denis Informatique ne pourrait en être tenu pour
responsable.
Tout matériel neuf vendu par Denis Informatique est garanti par le
constructeur.
Pour faire exercer sa garantie, le CLIENT prend contact au préalable
avec Denis Informatique, qui le notifiera des conditions
d’application de la garantie (retour fournisseur / retour
fabriquant) et lui transmettra au besoin un bon de retour. Les
retours sont à la charge du CLIENT.
Article 10
: Responsabilité civile.
La responsabilité civile du vendeur
est, en ce qui concerne ses fournitures, expressément limitée à la
garantie ci-dessus définie.
Article 11
: Réserve
de propriété.
Nous nous réservons la propriété des
marchandises jusqu’au paiement intégral de notre facture (loi
n°80335 du 12 mai 1980), au delà de 365 jours, le CLIENT perd toute
possibilité de recours pour ré-obtenir son matériel, qui devient la
propriété définitive de Denis Informatique.
Article 12
: Litiges.
En cas de contestations, le tribunal
compétent sera le Tribunal de Commerce de Evry.
Article 13
: Obligations du client.
Le CLIENT s’engage à établir et
entretenir un environnement physique des équipements conforme aux
spécifications des fabricants et/ou distributeurs et/ou fournisseurs
et aux normes de sécurité ; à respecter les procédures d’utilisation
des équipements (logiciels, accessoires, périphériques,
consommables…) et en particulier à ne pas procéder à des
modifications techniques. Le CLIENT s’engage à tenir à disposition
l’ensemble de la documentation technique remis par les fabricants
et/ou distributeurs et/ou fournisseurs notamment les supports
numériques d’installation (CD Rom, Disquette, DVD Rom…), les numéros
de licences, les codes d’identification des différents fournisseurs
potentiels et doit tenter de reconstituer l’historique de
l’apparition de la panne. Le CLIENT est informé que l’ensemble des
frais, quels qu’ils soient, afférents à l’exécution des prestations
et notamment les frais d’électricité, de connexions à Internet ou
d’usure des consommables informatiques engendrés par les
manipulations effectuées par Denis Informatique sont ET restent à sa
charge. En aucun cas, le CLIENT ne pourra en demander le
remboursement total ou partiel sous quelque forme que ce soit. Le
CLIENT se chargera de déplacer ou de nettoyer tous éléments
considérés d’un avis raisonnable par l’intervenant comme gênant pour
assurer les prestations. .